京ICP备2022018928号-30 投诉举报:315 541 185@qq.com
房屋买卖合同纠纷判决书怎么写?
房屋买卖合同纠纷判决书
____人民法院
民事判决书(房屋买卖合同纠纷案件)
(20____)____法____初字第____号
原告:____。
委托代理人:____。
被告:____。
委托代理人:____。
原告与被告房屋买卖合同纠纷一案,原告于____年____月____日向法院提起诉讼,诉请:1.________________;2.________________;3.________________。本院受理后,依法适用____程序,于____年____月____日公开(不公开)开庭进行审理,现已审理终结。
案件相关情况
双方有争议的事项为第____项、第____项,其他事项双方无争议(有争议部分的写法可参照第八项)。
一、房屋买卖合同的签订时间:____年____月____日。
二、房屋地点:___________________________________。
三、合同约定房屋面积:___________________________________。
四、房屋实际交付面积:___________________________________。
五、合同约定的面积误差处理方式:___________________________________。
六、房屋总价款:___________________________________。
七、合同约定交房(办理房屋权属证书)时间:____年____月____日。
八、实际交楼房(办理房屋权属证书)时间:____年____月____日。
原告主张及证据:___________________________________。
被告答辩意见及证据:___________________________________。
法院认定及理由:___________________________________。
九、合同约定的计付延期交楼(办证)违约金的起始日期:____年____月____日。
十、合同约定的计付延期交楼(办证)违约金的截止日期:____年____月____日。
十一、计付延期交楼(办证)违约金的天数:____天(被告尚未履行交楼(办证)义务的,计至起诉之日止):
___________________________________。
十二、合同约定的延期交楼(办证)违约金标准:___________________________________。
十三、延期交楼(办证)违约金数额:___________________________________。
十四、合同约定的免责事由:___________________________________ 。
十五、需要说明的其他事项:___________________________________。
裁判理由与结果
本院认为,____(综合阐述裁判理由)。依照____(法条)的规定,判决如下:
一、____________________________________________________________________;
二、____________________________________________________________________;
案件受理费____元,由____负担。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省____市中级人民法院。
审判员(或合议庭成员)____
书记员____________
房屋买卖合同纠纷开庭流程:
买卖合同纠纷属于民事纠纷,按照《民事诉讼法》的规定开庭。开庭前要先查明当事人是否到庭,宣布法庭纪律。开庭后,审判员或审判长宣布开庭,核对当事人身份等。审理时由原告陈述诉讼请求,被告再进行答辩,然后开始法庭调查、法庭辩论,法庭可以进行调解。调解结束,审判长宣布休庭。庭审结束。